宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）宁0106民初5057号
原告：肖云刚，男，1984年3月20日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市。
原告：陈潇，女，1985年6月26日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市。
被告：孙敦明，男，1975年6月7日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市西夏区。 原告肖云刚、陈潇与被告孙敦明装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月18日立案后，依法进行审理。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告关于金凤区六盘山中路某号连湖花园装修合同；2.判令被告按照《关于《名豪装饰合同协议书》的增补协议2》中的第二条退还装修款60000元；3.判令被告按照《关于《名豪装饰合同协议书》的增补协议2》中的第二条赔付违约补偿金20000元；4.判令被告由于装修工期延误造成原告其他的损失共计17077.94包括4.1装修房屋物业费2188.08元、电梯费960元、采暖费2037.94元，垃圾清理费536.3元；4.2未按合同约定按时交工，造成原告另外租房的房屋租金及其他费用11355.52元(房租10000元/年，物业费695.52元/年，电梯费660元/年)；5.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2018年8月13日在西夏建材城某号挑选建材，被告以该店为其所有介绍建材，经商谈后由被告承揽住房的装修工程(合同总价67000元)并支付了定金2000元。2018年8月14日双方在连湖花园六区正式签订了房屋装修合同，并在西夏建材城挑选明确装修材料。装修工期口头约定为2个月，开工日期为2018年8月15日，竣工日期为2018年10月13日，总工期为60天。装修方式为全包，合同总价为67000元。签订合同当天被告要求原告除签订合同前支付的2000元定金外，先支付35000元铺贴墙砖和地砖，在墙砖地砖铺完后再支付20000元进行其他项目的订购和装修，剩余10000元竣工验收合格再支付018年8月13日，原告支付定金2000元，其后，又于2018年8月14日支付款项35000元。被告几经催促在8月底将地砖墙砖铺完。2018年9月2日，被告又以需要订购柜子、门等材料，手头紧为由，要求原告支付剩余款项，原告支付装修款23000元后，至9月20日再没有任何施工，且期间被告多次不接电话、关机。2018年9月21日，原告到西夏建材城找到被告，双方签订了合同的增补协议，书面明确了工期并细化了合同内容，明确被告“必须在2018年10月20日装修完毕交工”、“如果因乙方原因而延迟交工，超出一天150元作为违约金罚款交付给甲方，直至装修款扣完为止”。被告于2018年9月22日贴部分石膏线、刮一遍腻子。之后在原告的一再催促下，被告完成了卫生间、阳台、厨房的吊顶和浴霸的安装。被告再没有进行任何施工。后双方签订合同增补协议2，再次对工期进行延长至2018年11月30日，明确各项事宜(见附件《关于《名豪装饰合同协议书》的增补协议2》)。2018年11月，被告在被原告催促施工无法隐瞒的情况下，告知原告装修款已被其挪作他用，柜体、柜门等装修材料还没有订货，后原告多次催促，被告仍未按约完成装修。为了维护自己的合法权益，现原告诉至法院，望判如诉请。
本院经审查认为，原告肖云刚、陈潇不能提供被告孙敦明准确的送达地址，经本院查证后仍不能确定被告孙敦明的送达地址，以致依法不能向其送达诉状、相关证据及开庭传票，使诉讼程序不能正常进行，应视为被告不明确，不符合起诉条件。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（二）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，
裁定如下： 驳回原告肖云刚、陈潇的起诉。 案件受理费2227元，退还原告肖云刚、陈潇。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 周 宁
人民陪审员 李彩虹
人民陪审员 张学玺
二〇一九年五月三十日
书 记 员 邵 帅 引用法律条文 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； （二）有明确的被告； （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一百五十四条裁定适用于下列范围： …… （三）驳回起诉； …… 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 2.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。 需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。 立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。 搜索“”