（2017）京03民终9339号
裁判日期: 2017-08-09
公开日期: 2017-09-15
案件名称
王蜜甜与汇天网络科技有限公司房屋租赁合同纠纷二审民事判决书
法院
北京市第三中级人民法院
所属地区
北京市
案件类型
民事案件
审理程序
二审
当事人
汇天网络科技有限公司,王蜜甜
案由
房屋租赁合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百七十条
全文
北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书(2017)京03民终9339号上诉人（原审被告、反诉原告）：汇天网络科技有限公司，住所地北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街1号209室。法定代表人：杨某，总经理。委托诉讼代理人：郭子龙，北京国宏（天津）律师事务所律师。委托诉讼代理人：夏晶，北京国宏（天津）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：王蜜甜，女，1977年6月4日出生。委托诉讼代理人：黄涛，男，1975年8月20日出生。上诉人汇天网络科技有限公司（以下简称汇天网络公司）因与被上诉人王蜜甜房屋租赁合同纠纷一案，不服北京市通州区人民法院(2016)京0112民初21079号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年7月27日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。汇天网络公司上诉请求：1.撤销一审法院判决，改判驳回王蜜甜的全部诉讼请求；2.改判解除王蜜甜与汇天网络公司签订的《国际健康港租赁合同》；3.一、二审诉讼费用由王蜜甜负担。事实与理由：1.一审法院判决认定事实错误，根据《合同法》第52条，双方签订的租赁合同违反法律、行政法规的强制性规定，属于无效合同。涉案房屋的土地规划属于科教用地，该性质的土地根据法律规定未经批准不得改变土地规划用途不能对外进行出卖，同时该涉案房屋购买或者租赁的法定用途只能是科研，而不能作为其他用途，王蜜甜与汇天网络公司为了规避法律规定，以租赁合同为名，而行房屋买卖之实，对此情况双方均存在过错。2.即使该租赁合同有效，但涉案房屋事实上已经不具备继续履行的可能性，汇天网络公司一审中请求解除租赁合同，但是一审法院以汇天网络公司未提交证据为由不予支持汇天网络公司的请求，属于一审法院认定事实不清。另外，王蜜甜并没有履行完毕租金交付义务，汇天网络公司有权拒绝交付房屋，有权解除合同。王蜜甜辩称，1.双方签订的《国际健康港租赁合同》合法有效，涉案房屋用途与土地规划一致，且为双方真实意思表示，不存在以租代售情形，不存在违法违规之处，汇天网络公司主张解除租赁合同，实际是对租赁关系的认可；2.涉案合同可以继续履行，王蜜甜未按合同约定交付租金余款不构成违约，双方的租赁关系不存在被禁止履行的情形，通州住建委无权对规划许可内容和土地性质有问题的公司出具处理意见，且该房屋已经通过了验收。另外，汇天网络公司不能同时主张合同无效和解除。王蜜甜向一审法院起诉请求：1.汇天网络公司继续履行双方签订的《国际健康港租赁合同》，限期交付合同约定条件的房屋；2.汇天网络公司支付王蜜甜迟延交付房屋的违约金（以322240元为基数，按日万分之二计算，期间自2014年8月18日至2016年6月1日）；3.诉讼费由汇天网络公司承担。汇天网络公司向一审法院反诉请求：解除双方签订的《国际健康港租赁合同》。一审法院认定事实：王蜜甜（乙方）与汇天网络公司（甲方）于2013年12月30日签订《国际健康港租赁合同》，约定：该项目土地规划为科教用地，使用年限为50年。甲方同意出租，乙方同意承租坐落于北京市通州区宋庄镇富壁路国际健康港（暂定）楼盘F-6号楼×层×室。该房屋之租赁期为二十年，自2013年12月30（下称“起租日”）起至2033年12月29日止，2033年12月30日至2061年12月25日为赠送期，赠送期间免收租金，但乙方应承担该房屋物业管理费及水、电、通讯费用。该房屋的交付日期为2014年8月18日。该房屋租金总价款632240元。甲方未能于本合同规定的该房屋之交付日期向乙方交付该房屋，甲方应当向乙方支付违约金。违约金按违约期内的每日万分之二进行计算。逾期超过90天，甲方未交付该房屋，则乙方有权终止本合同，本合同终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。合同还约定了其他内容。合同签订后，王蜜甜给付汇天网络公司租金322240元，汇天网络公司尚未按约定向王蜜甜交付房屋。案件审理过程中，汇天网络公司提交了一份国有建设用地使用出让合同、建委的针对其出售房屋的意见书以及消防验收意见书，证明涉案土地地类（用途）为科教用地并称涉案房屋主体已经建成，但只有规划验收完成了，但建委的房屋质量验收等法定验收程序尚未进行，房屋无法交付，已构成事实履行不能，应予以解除。对于涉案房屋确实未通过房屋整体质量验收的情况，王蜜甜不持异议。一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第八条第一款规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，双方签订的《国际健康港租赁合同》系双方真实意思的表示，双方均应按照合同的约定享有权利、履行义务。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该法第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。涉案合同约定，汇天网络公司未能于该合同规定的该房屋之交付日期向王蜜甜交付房屋，汇天网络公司应当向王蜜甜支付违约金，违约金按违约期内的每日万分之二进行计算，现汇天网络公司并未按照合同约定的房屋交付日期如期交房，构成违约，应按照上述法律规定和合同约定承担相应违约责任，故对于王蜜甜要求汇天网络公司支付违约金的诉讼请求，理由正当，法院予以支持。对于王蜜甜要求汇天网络公司按照合同约定条件交付房屋的诉讼请求，由于涉案房屋并不具有法定的交付条件，如交付房屋将违反法律和行政法规的相关规定，故对此诉讼请求，法院不予支持，王蜜甜可待房屋具备相应交付条件后另行起诉。对于汇天网络公司反诉要求解除双方签订的《国际健康港租赁合同》反诉请求，首先对于汇天网络公司称王蜜甜未按照合同约定交纳第二期租金已构成违约主张，根据王蜜甜提交的证据可以认定汇天网络公司曾承诺可以进行贷款交纳租金，现由于汇天网络公司的原因导致贷款未履行，故对汇天网络公司该主张，法院不予采纳，第二，汇天网络公司称涉案合同已经在客观上无法履行，但汇天网络公司未就此提供充分有效的证据予以证明，综上两点，对于汇天网络公司要求解除合同的诉讼请求，于法无据，法院对此不予支持。对汇天网络公司反诉要求王蜜甜给付违约金的请求，证据不足，法院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，第六十四条第一款之规定，判决：一、汇天网络科技有限公司给付王蜜甜违约金（以322240为基数，按日万分之二计算，期间自2014年8月19日至2016年6月1日），于判决生效之日起七日内执行清；二、驳回王蜜甜的其他诉讼请求；三、驳回汇天网络科技有限公司的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。双方当事人对一审法院查明的事实均无异议，本院予以确认。本院认为，当事人对自己的主张有责任提供证据予以证实，不能提供证据或者所提供的证据不能证实自己主张，应承担举证不能的法律后果。本案中,汇天网络公司并未提交充分证据证明双方签订的《国际健康港租赁合同》存在违反《中华人民共和国合同法》第五十二条之无效情形，故汇天网络公司主张合同无效缺乏充分的事实和法律依据，法院不予支持。现汇天网络公司仅提交北京市通州区住房和城乡建设委员会出具的《关于IDC产业城科教用地项目违规行为的处理意见》，仅凭该份证据不足以证明双方合同已然在法律上或者事实上不能履行。故汇天网络公司上诉要求解除双方签订的租赁合同无法律和合同依据，一审法院依据在案事实驳回汇天网络公司要求解除合同的诉讼请求并无不当，本院予以确认。综上所述，汇天网络公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费10122元，由汇天网络科技有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 蒙 瑞审 判 员 尚晓茜审 判 员 龚勇超二〇一七年八月九日法官助理 胡 婧书 记 员 赵 宇 来源：百度“”