（2017）宁0202民初2806号
裁判日期: 2017-08-25
公开日期: 2017-10-20
案件名称
杨凤霞与石嘴山市众安房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷一审民事判决书
法院
石嘴山市大武口区人民法院
所属地区
石嘴山市
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
杨凤霞,石嘴山市众安房地产开发有限公司
案由
商品房销售合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第六十条第一款，第一百零七条；《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》：第十八条第一款
全文
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院民 事 判 决 书（2017）宁0202民初2806号原告：杨凤霞，女，1959年10月28日出生，汉族，无业，住平罗县。委托诉讼代理人：马辉功，宁夏瀛智律师事务所律师。被告：石嘴山市众安房地产开发有限公司，住所地位于大武口区世纪大道南706号。法定代表人：周军锋，系该公司总经理。委托诉讼代理人：张剑，宁夏致和律师事务所律师。原告杨凤霞与被告石嘴山市众安房地产开发有限公司（以下简称众安房地产公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年8月18日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告杨凤霞的委托诉讼代理人马辉功、被告众安房地产公司的委托诉讼代理人张剑到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付因被告原因导致原告延期办理产权登记的违约金28661.41元，被告协助原告办理位于××区号房屋的产权登记证书；2.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2012年7月27日，原、被告双方签订了一份《商品房买卖合同》，约定被告将其开发建设的的位××区号房屋出售给原告，单价每平米2338元，交付期限为2013年6月30日，双方还对付款方式、交付条件、违约责任等事项进行了约定。合同签订后原告支付了全部购房款233706元。2013年8月20日被告在没有取得相应备案、使用证及报告书的情形下向原告交付了房屋。同年12月，原告在办理房产证过程中得知，因被告未取得《新建住宅交付使用证》等证件，不符合办理房屋产权登记的条件，后因被告的原因至今没有给原告办理房产证，故原告诉至法院。被告众安房地产公司辩称：一、根据最高人民法院关于商品房买卖合同第十八条之规定，造成本案延期办证并非系出卖人的原因。首先是房屋登记部门擅自提高法定办证标准，造成被告于2016年4月才办理了涉案房屋总证并开始分户办证。根据房屋登记办法第三十条规定：”因合法建造房屋申请房屋所有权初始登记的，应提交以下材料：1、登记申请书；2、申请人身份证明；3、建设用地使用权证明；4、建设工程符合规划的证明；5、房屋已竣工的证明；6、房屋测绘报告；7、其他必要材料。”而政府房屋登记部门擅自提高登记标准，就上述第5项”房屋已竣工的证明”上升到”工程竣工验收备案”的行政登记完成。被告建设的涉案房屋已经于2013年8月完成建设方、施工方、监理方、物业方共同竣工验收合格的程序并向物业公司移交了前期物业，符合房屋已竣工的条件，但仅仅一个综合竣工验收的行政备案时间，就耗时两年多，并在2015年底取得备案，截止2016年4月才取得房屋总证，使得被告未能按照合同约定的时间为原告办证。其次是因政府行为导致涉案房屋土地变更规划，至2015年10月才得到石嘴山市规划局的行政确认，才具备房屋登记办法第四项”建设工程符合规划的证明”的条件。2010年11月2日，石嘴山市政府常务会议纪要决定：为了提高商务总部经济区的土地综合利用率，同意取消环湖路延伸段和山海路两侧原规划50米宽的绿线，该土地性质调整为建设用地。因该决定，土地规划发生变化，在规划确认时，又因规划导致涉案地块与相邻土地使用权人范围、面积发生交叉及重新确定土地出让金等等一系列问题，直至2015年9月，石嘴山市规划部门才出具了符合规划的确认书，而该建设工程规划核实确认书是在建设工程规划变更确认后出具的，该确认书是建设工程规划条件和规划许可内容进行核实的规划管理活动，也是办理涉案房屋初始登记需要的材料之一。因此，导致被告办理房屋总证严重延迟。二、原、被告之间的房屋买卖合同系双方真实意思表示，内容合法、有效，双方应严格履行，原告按时向被告支付了全部房款，被告也如期交付了涉案房屋，双方均已履行了各自的主要合同义务，涉案房屋交付至2016年4月28日未办理房屋产权登记，违反了双方合同第十三条第一款之约定，但合同中对违约金或者违约金的计算标准并无约定。综上所述，涉案房屋造成延期办证的原因不在于被告，同时，原、被告所签订的合同并无违约金的约定，本案并不适用最高人民法院关于商品房买卖合同第十八条的相关规定。本院经审理认定事实如下：2012年7月27日，原、被告双方签订了一份《商品房买卖合同》，约定被告将其开发建设的的位××区号房屋出售给原告，单价每平米2338元，交付期限为2013年6月30日，房屋交付后365天内双方应当共同申请房屋所有权转移登记，双方还对付款方式、交付条件、违约责任等事项进行了约定。合同签订后原告支付了全部购房款233706元。2013年8月20日被告向原告交付了房屋。2016年5月4日被告在石嘴山日报上公告，告知涉案房屋可以办理产权登记事宜。因原告认为被告逾期办证，故诉至法院。本院认为，当事人应当全面履行合同义务，违约应承担违约责任。本案原、被告双方约定在房屋交付后365天内共同申请办理房屋产权登记，因被告未能办理总证，导致未能在约定时间内给原告办理房屋产权登记，被告应当承担违约责任。因双方未约定违约金的具体数额或违约金计算方式，被告应当以原告交纳的购房款为基数，按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准，按照双方合同约定及被告办理大证及通知原告办证的时间支付违约金，考虑案件的情况，本院按最低标准即基准利率上浮30%计算违约金。对于原告要求被告支付逾期办理产权登记违约金的诉求，本院依照查明的案件事实，依法支持24814元〔233706元×4.75%/年÷12月/年÷30天/月×619日×（1+30%）（自2014年8月21日至2016年5月1日）〕。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第一项、第二款规定，判决如下：一、被告石嘴山市众安房地产开发有限公司于本判决生效后五日支付原告杨凤霞逾期办证违约金23814元；二、被告石嘴山市众安房地产开发有限公司于本判决生效后三十日内协助原告杨凤霞办理位于××区号房屋的产权登记证书；三、驳回原告杨凤霞的其他诉讼请求。如义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费516元，减半收取计258元，由被告石嘴山市众安房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员 张国华二〇一七年八月二十五日书记员 宋翠平 关注微信公众号“”