（2017）闽0322民初4692号
裁判日期: 2017-08-23
公开日期: 2017-12-04
案件名称
蔡炜斌与王凤明承揽合同纠纷一审民事判决书
法院
仙游县人民法院
所属地区
仙游县
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
蔡炜斌,王凤明
案由
承揽合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第一百零九条，第二百五十一条第一款，第二百六十三条；《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十四条
全文
福建省仙游县人民法院民 事 判 决 书（2017）闽0322民初4692号原告：蔡炜斌，男，1992年11月25日出生，汉族，住仙游县，被告：王凤明,男，1981年11月14日出生，汉族，住福建省漳州市漳浦县，原告蔡炜斌与被告王凤明因承揽合同纠纷一案，本院于2017年7月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告蔡炜斌到庭参加诉讼，被告王凤明经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蔡炜斌向本院提出诉讼请求：判令王凤明支付蔡炜斌所拖欠的工资65650元。事实与理由：王凤明承建枫亭镇斗北村东林黄成辉别墅，蔡炜斌向王凤明承包外墙油漆（包工包料）施工，至2017年5月13日结算，王凤明结欠蔡炜斌工资85650元，扣除已付的20000元，尚欠工资65650元。现蔡炜斌因生活需要向往王凤明催讨欠款未果。王凤明没有答辩。蔡炜斌围绕诉讼请求依法提交：1、欠条[内容为“工资欠条本人王凤明于2017年5月13日欠蔡炜斌在莆田市仙游县××村黄成辉别墅外墙包工包料施工项目，总工程款：85650元（捌万伍仟陆佰伍拾元），已付20000元（贰万元整），工程款剩65650元（陆万伍仟陆佰伍拾元）按合同条款已实际结算为准，以此为据。欠款人：王凤明日期：2017.5.13。”]；2、结算单一份[内容为“枫亭镇斗北村黄成辉别墅外墙包工料涂料施工和内墙防水涂料施工，本工程于2016年10月17日开始施工至2017年3月18日停工。停工原因两点：第1点：进度款没有及时正常发放到位。第2点：上道工序未完成，影响施工。内墙防水涂料施工加材料：6900元；外墙墙面平方890㎡×65元=57850元；外墙线条210米×55元=11550元；外墙凿平线条170米×55元=9350元，工程总计85650元，工程施工已完成90%，进度款应付77085元，已付20000元，进度款剩57085元未付（伍万柒仟零捌拾伍元整），已实际结算量为准。王凤明2017.5.13”]为证，王凤明未予质证。对蔡炜斌提交的证据，本院经审查予以确认并在卷佐证。根据蔡炜斌的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：王凤明承建枫亭镇斗北村东林黄成辉别墅。王凤明将外墙油漆项目发包给蔡炜斌施工。蔡炜斌完成了总工程量的90%，还有10%的工程量未完成，2017年5月13日，蔡炜斌与王凤明进行结算，王凤明结欠蔡炜斌工程款57085元至今未偿还，蔡炜斌催讨未果，遂成讼。本院认为，王凤明将外墙油漆项目发包给蔡炜斌施工，原、被告之间形成承揽合同关系，蔡炜斌只完成了总工程量的90%，故王凤明尚欠蔡炜斌的工程款数额应以蔡炜斌提供的结算单为准，不是以蔡炜斌提供的工资欠条为准，即认定王凤明尚结欠蔡炜斌工程款57085元，蔡炜斌的诉讼请求有理部分予以支持，无理部分予以驳回。王凤明经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告王凤明应在本判决生效之日起十日内支付给原告蔡炜斌工程款57085元。二、驳回原告蔡炜斌的其它诉讼请求。如果被告王凤明未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费1441元，减半收取诉讼费720.5元，由原告蔡炜斌负担93.5元，由被告王凤明负担627元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。审判员 张世伟二〇一七年八月二十三日书记员 林 静附注：一、主要法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。二、执行申请提示《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。PAGE 来源：