（2017）新2327民初1107号
裁判日期: 2017-06-28
公开日期: 2017-08-07
案件名称
张录忠与侯朝源买卖合同纠纷一审民事判决书
法院
吉木萨尔县人民法院
所属地区
吉木萨尔县
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
张录忠,侯朝源
案由
买卖合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第九十七条，第一百一十四条第一款；《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》：第二十六条；《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十四条
全文
新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院民 事 判 决 书（2017）新2327民初1107号原告：张录忠，男，汉族，1962年5月5日出生，住昌吉市。身份证号码：。委托诉讼代理人：李志祥，新疆恒瑞律师事务所，律师。被告：侯朝源，男，汉族，1987年3月27日出生，住河北省衡水市阜城县，现住奇台县。身份证号码:。原告张录忠与被告侯朝源买卖合同纠纷一案，本院于2017年5月11日受理后，依法适用简易程序，于2017年6月13日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人李志祥到庭参加诉讼，被告侯朝源经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本院依法缺席审理，现已审理终结。原告张录忠向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告返还预付款15万元并承担违约金10万元；2、请求依法判令被告承担本案诉讼费、保全费、等全部诉讼费用。事实与理由：2016年10月7日，原告张录忠与被告侯朝源经营的奇台县海远达彩钢厂签订《建筑材料购销合同》，合同约定原告张录忠购买被告奇台县海远达彩钢厂彩钢压型单板，合同总价款为70万元。合同签订后，原告向被告支付预付款20万元，因被告没有按合同约定的时间提供彩钢板，造成原告施工工期严重延误，由此双方解除购销合同。原告多次要求被告退还预付款，但被告一直拖延。现诉讼至法院，要求依法支持原告的诉讼请求。被告未到庭亦未提交书面答辩意见。原告为证明其诉求，向本院出示以下证据：1、原、被告双方签订的《建筑材料购销合同》，证明双方存在购销关系。2、《收条》一份、《证明》一份、《承诺书》一份，证明：①、被告收取原告合同定金20万元；②、被告未按合同约定向原告提供货款；③、被告承诺如还不能按约供货，将承担违约金10万元。3、《解除合同的函》一份，证明：双方协商解除合同。4、奇台县海源达彩钢厂工商登记信息一份，证明：侯朝源于2012年9月13日注册成立的海源达彩钢厂已于2016年8月15日注销。本院对上述证据1、2、3、4的真实性予以确认。被告未提交证据。经审理查明：2016年10月7日，原、被告签订了《建筑材料购销合同》，约定原告张录忠购买被告侯朝源彩钢压型单板，合同总价款70万元，合同签订后，原告即向被告支付预付款20万元。被告侯朝源只给原告供应了单价17.5元每平米的彩钢板2400米，计价42000元，加工费8000元（原告应付被告），合计为50000元。此后，被告再未向原告供应货物。2016年10月29日，被告向原告保证在2016年10月30日中午一点钟之前材料到场。2016年10月31日被告再次向原告承诺保证在2016年11月2日12点之前将材料运到工地，如违约愿承担10万元的违约金，后被告又未按约定履行。2016年11月3日，双方协议解除了合同。另查明，被告侯朝源于2012年9月13日向昌吉州奇台县工商局注册成立了奇台县海源达彩钢厂，该厂于2016年8月15日被注销。上述事实有原告的诉状及陈述，原告出示的证据在卷佐证，事实清楚，足以认定。被告侯朝源经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院视为其对诉讼权利的放弃。本院认为，依法成立的合同受法律的保护，对合同双方都具有约束力，当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，因被告未按约定履行供货义务，致使双方协商解除了《购销合同》。根据《合同法》第九十七条关于”合同解除后尚未履行的，终止履行；......”的规定，原告要求被告返还预付款15万元，本院予以支持。根据《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条关于”买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持，但约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以参观合同法第一百一十四条第二款的规定处理”的规定，原告主张违约金10万元，符合法律规定和双方约定，本院亦予以支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院视为其对诉讼权利的放弃。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条第一百一十四条第二款，《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告侯朝源在本判决生效之日起五日内给付原告张录忠材料预付款15万元，并承担违约金10万元，两项共计25万元。若义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5800元，减半收取2900元，邮寄送达费90元，共计2990元由被告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。审判员 汪振荣二〇一七年六月二十八日书记员 石 倩 百度搜索“”