（2017）豫0182民初2325号

裁判日期: 2017-06-22

公开日期: 2017-12-13

案件名称

冯国胜与王全伟承揽合同纠纷一审民事判决书

法院

荥阳市人民法院

所属地区

荥阳市

案件类型

民事案件

审理程序

一审

当事人

冯国胜,王全伟

案由

承揽合同纠纷

法律依据

《中华人民共和国合同法》：第二百五十一条第一款；《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》：第二条第一款

全文

河南省荥阳市人民法院民 事 判 决 书（2017）豫0182民初2325号原告：冯国胜，男，1985年6月11日生，汉族，住河南省封丘县。被告：王全伟，男，1966年10月14日生，汉族，住荥阳市。原告冯国胜与被告王全伟承揽合同纠纷一案，本院于2017年4月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告冯国胜、被告王全伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、要求被告支付原告拖欠工程款32650元；2、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2016年10月27日，原、被告签订室内装饰协议，约定原告对被告位于荥阳市广武镇桃花园社区12号楼1单元7楼西户的住房进行装修，工期40天，总工程款65000元。工程结束后，经双方核算，工程实际施工超出预算17650元，被告至今尚欠原告工程款32650元未付。原告多次催要，被告一直推脱，故诉请法院处理。被告辩称：工程原造价65000元，被告已支付50000元，下欠15000元。原告未经被告同意私自增加工程量，超出约定的工程款，被告不应支付。原告未按协议要求私自更改装修材料和装修风格，一些部位存在质量隐患。2017年3月10日，被告与原告达成补充协议，要求原告对问题部位整改，原告至今未整改到位。本院经审理认定事实如下：2016年10月27日，原告与被告签订装修协议，由原告承建被告位于荥阳市广武镇桃花园社区12号楼1单元7楼西户住房的室内装修工程，双方约定工程所用主材、基材辅料由原告提供，被告支付工程款65000元，工期40天。原告出具主材报价表、住宅室内装饰装修工程预算报价书，双方签字确认。装修过程中，被告先后共计支付原告工程款50000元。原告在安装协议约定的博物架时，因被告提出异议，原告拆除后未再安装。因装修质量产生争议，双方于2017年3月10日签订补充协议，约定由原告5日内整改到位。后原告针对被告提出的水管漏水、浴室柜未安装问题进行了维修安装。因原、被告仍对装修质量、剩余工程款存在争议，被告未支付合同约定的剩余工程款15000元。原告于2017年4月6日诉至本院，要求被告支付工程款32650元并承担诉讼费用。本院认为：本案原告与被告签订装修工程合同，原告提供主材、辅材并施工，被告支付工程款，双方之间成立承揽合同法律关系。原告要求被告支付的剩余工程款32650元，包含依合同约定被告应付的15000元及原告施工超出预算部分的17650元，因被告对增加的工程量及工程款不予认可，原告亦未提供双方就增加工程量及工程款作出的补充约定、相关票据等，因此原告要求被告支付合同外工程款17650元本院不予支持。原告按被告要求完成工作，并付工作成果，被告应当按照合同约定支付剩余报酬。被告辩称原告未依约安装博物架，原告认可，依据双方签署的住宅室内装饰装修工程预算报价书，该项内容造价2200元，应从剩余15000元工程款中扣除。被告辩称原告装修不符合质量要求，但未提供充分证据证实，本院不予采纳。故依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告王全伟于本判决生效之日起十日内支付原告冯国胜工程款12800元；二、驳回原告冯国胜其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费616元，依法减半收取308元，由被告王全伟负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员　　禹爽二〇一七年六月二十二日书记员　　陈晨 微信公众号“”