（2017）鲁1702民初857号
裁判日期: 2017-05-31
公开日期: 2017-10-30
案件名称
付玉涛与高坤朋建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
法院
菏泽市牡丹区人民法院
所属地区
菏泽市
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
付玉涛,高坤朋
案由
建设工程施工合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第六十条第一款，第一百零九条；《中华人民共和国民事诉讼法》：第六十四条，第一百三十四条
全文
山东省菏泽市牡丹区人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁1702民初857号原告：付玉涛，男，1978年9月5日出生，汉族，居民，现住菏泽市。被告：高坤朋，男，1973年3月1日出生，汉族，居民，现住菏泽市牡丹区。原告付玉涛与被告高坤朋建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告付玉涛，被告高坤朋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。付玉涛向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告偿还原告工程款15800元及违约金16000元；2、诉讼费由被告承担。事实和理由:2015年原告负责给被告安装仓库隔墙板，双方签订《盛元特医药物流仓库防火板安装合同》，价款每平方米70元，共计约1500元。进入工地三天内被告应向原告支付工程款的20%，每安装500平方米被告给予结算工程量的80%，安装完毕之前被告应向原告支付总工程款的95%，剩余工程款应在完工后三个月内向原告一次性结清。原告给被告安装了共766平方米的工程。原告进入工地后被告没有给原告支付工程款，属于违约行为，应支付违约金，按照合同规定，违约金为总工程款的30%。原告给被告干了766平方米的工程，按每平方米70元。共53620元，违约金16000元。被告支付了37820元，剩余工程款至今未付，要求法院判如所请。高坤朋辩称：原告所述付款方式和进驻时间我有异议，1、我们协商好价格签订合同，原告答应给我们干活时，并没有按我方要求去干。2、干活期间，在我们付钱的情况下，没有给我们干完，自行停工，给我方造成损失。我们双方协商将剩余款项给原告，也出具了欠条，但是原告也知道，盛元特公司经营不善老总无法联系，我们也没法拿到工程款，我方已经给原告垫付了部分工程款，我们现在一直也没找到盛元特公司老总，我方也准备起诉盛元特公司。原告为支持其请求，提交以下证据：1、原、被告签订的安装合同一份。证明：被告未按照合同中约定的付款方式支付原告工程款；按照合同约定，被告未及时支付原告工程款，应该支付原告总工程款30%的违约金。2、2015年4月7日被告为原告出具的欠条一份。证明：被告欠付原告付玉涛工程款20800元整，2015年中秋节被告已支付原告5000元，还欠15800元。被告对原告所提交的证据，发表以下质证意见：对证据1、2均无异议。被告没有提交书面证据。被告申请证人出庭作证，原、被告对证人证言均无异议。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述，结合提交的证据，本院确认以下事实：原告同被告签订《盛元特医药物流仓库防火板安装合同》，合同约定，包工包料，工程成活。仓库内GRC轻质隔墙板。每平方米70元，共计约1500平方米。按施工实际面积计算，合计10500元。自签订合同之日原告进入工地施工三天内被告应支付工程款的20%，原告轻质墙板每安装500平方米结算实际工程量的80%，安装完毕之前支付工程款的95%，剩余工程款应在完工后三个月内一次性结清。自2015年1月13日起至2015年1月29日止，共计17天安装完毕。在施工期间，被告应向原告免费提供水电、道路畅通。被告如违约不按合同支付工程款，原告有权停工，一切损失由被告承担，被告应向原告支付总工程款30%的违约金。合同还约定了其他条款。2015年4月7日被告为原告出具欠条一份，其内容为：“欠条今欠付玉涛工程款贰万零捌佰元整。高坤朋2015年4月7日”。后被告又支付原告5000元，现被告尚欠原告工程款15800元。本院认为：原告为被告施工的工程安装轻质墙板，依据被告为原告出具的欠条，被告尚欠原告工程款15800元，没有偿还，被告理应承担责任。原告要求被告支付欠款的诉讼请求，应予支持。被告辩称涉案工程原告没有施工完毕，原告没有提交证据证明其已按照合同约定，全面履行自己的义务。由此，原告要求被告支付违约金的请求，不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百三十四条之规定，判决如下：一、由被告高坤朋支付原告付玉涛工程款15800元，于判决书生效后十日内履行完毕。二、驳回原告付玉涛其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费595元，适用简易程序，减半收取297.5元，由被告高坤朋负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。审判员 韩继东二〇一七年五月三十一日书记员 何美龙 更多数据：搜索“”来源：