（2016）新4021民初2206号
裁判日期: 2017-04-20
公开日期: 2017-12-06
案件名称
四川省华昌建筑工程有限公司;新疆庆华能源集团有限公司
法院
伊宁县人民法院
所属地区
伊宁县
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
四川省华昌建筑工程有限公司,新疆庆华能源集团有限公司
案由
建设工程施工合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第六十条第一款，第一百零七条
全文
新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院民 事 判 决 书（2016）新4021民初2206号原告：四川省华昌建筑工程有限公司，住所地：四川省仪陇县新政镇望云路。法定代表人：曹建国，该公司董事长。委托诉讼代理人：董秀玲,新疆万和律师事务所律师。被告：新疆庆华能源集团有限公司，住所地：新疆伊犁州伊宁县伊东工业园区。法定代表人：霍庆华，该公司董事长。委托诉讼代理人：张继良,该公司法务经理。原告四川省华昌建筑工程有限公司（以下简称华昌公司）与被告新疆庆华能源集团有限公司（以下简称庆华公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华昌公司的委托诉讼代理人董秀玲，被告庆华公司的委托诉讼代理人张继良到庭参加诉讼，本案现已审理终结。华昌公司向本院提出诉讼请求：1.判令庆华公司支付华昌公司工程款5669656.32元；2.判令庆华公司支付拖欠期间的利息950012.7元（自2014年4月18日至2017年4月18日，按年利率5.6%计算）；3.本案诉讼费用由庆华公司负担。事实和理由：华昌公司与庆华公司于2011年5月24日签订了《新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期项目建设工程施工合同》，于2011年7月20日签订了《新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期项目装置区建筑安装工程补充协议》，双方在合同中对工程价款的取费、进度款的支付、工程验收、结算等事项作了相应的约定，涉案工程系边设计边施工，因此合同并未约定工期及暂控价。合同生效后，华昌公司依据庆华公司的开工令开始施工，自2011年3月20日至2011年12月30日期间，完成了全部的施工内容并交付庆华公司。2014年4月18日，庆华公司同意华昌公司进行工程结算。后经双方结算，工程总价款为27603866.51元，供应材12702784.79元，已支付工程款9084677.4元，剩余工程款为5669656.32元。庆华公司逾期付款，应承担利息。庆华公司要求华昌公司开具代购材料相应价款的建安发票证据不足，其余工程价款的发票同意开具。庆华公司辩称，2011年开始双方签订二份建设施工合同，合同签订后，华昌公司完成了合同相关工程，但在结算过程中，因未及时提供完整的竣工结算资料，造成结算时间延误，同时华昌公司申请的工程结算总价为30745014.37元，而双方最终在2016年11月确认涉诉工程结算总价款为27603866.51元，核减金额为3141147.86元，根据双方签订的施工合同专用条款第21.2条第二项约定，华昌公司报审的误差不能超过10%，而实际核减金额大于10%，根据合同的约定，由此造成结算延误的不利后果，应由华昌公司自行承担，故庆华公司不应承担逾期利息。扣除甲供材、代购材、已付工程款及部分工程返工款，庆华公司现实际欠华昌公司工程款5669656.32元。另根据双方合同专用条款21.2第二项、第三项约定，在庆华公司支付工程款前，华昌公司应提供结算对应的除甲供材外的工程款发票。截止本案开庭前华昌公司累计欠开工程款发票20151294.55元，在华昌公司未开具工程发票前，庆华公司有权拒付款项，因此，应当先履行开具发票的义务，庆华公司再付款。本院经审理认定以下事实：华昌公司与庆华公司于2011年5月24日签订了《新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期项目建设工程施工合同》，于2011年7月20日签订了《新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期项目装置区建筑安装工程补充协议》，双方在合同中对工程价款的取费、进度款的支付、工程验收、结算等事项作了相应的约定。双方合同专用条款21.2条第二款规定，在工程验收合格并收到合格的结算资料后30日内，发包方向承包方支付至工程造价的85%，工程结算审核完毕后30日内支付至95%。华昌公司应提供工程款额的建安发票。21.3条b项约定工程总额的5%作为质保金，质保期满后30日内付清。涉案工程系边设计边施工，未约定工期及暂控价。合同生效后，华昌公司开始施工，2011年12月30日完成了全部的工程并交付庆华公司。于2014年4月22日进行了验收。华昌公司于2014年4月22日申请对完工工程进行结算，并移交了相关工程资料。2016年10月21日双方对工程结算审核完毕，确认工程总价款为27603866.51元，甲供材7209199.032元，代购材5493585.75元，已支付工程款9084677.4元，扣除部分工程返工款，剩余工程款为5669656.32元。本院认为，华昌公司与庆华公司签订的《新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期项目建设工程施工合同》及《新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期项目装置区建筑安装工程补充协议》是双方当事人真实意思表示，不违反有关法律、法规的规定，合法有效。现庆华公司对欠华昌公司工程款5669656.32元的事实予以认可，故华昌公司要求庆华公司支付工程款5669656.32元的请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。因双方对欠付工程价款利息计付标准没有约定，因此，华昌公司要求按中国人民银行发布的同期同类贷款年利率5.6%计付欠付工程价款至2017年4月18日的利息的请求，符合法律规定，本院予以支持。庭审查明，工程实际验收完毕日和结算材料移交日为2014年4月22日，因此，至2014年5月22日，庆华公司支付华昌公司工程款应达到工程造价的85%，计23463286.53元，而庆华公司实际支付21934210.19元，按约定少支付1529076.34元，该款应从2014年5月22日开始计息，至2017年4月18日的利息为248908.49元。双方最终于2016年10月21日对工程结算审核完毕，故2016年11月22日，庆华公司应付清剩余15%的工程款，计4140579.98元，该款应从2016年11月22日开始计息，至2017年4月18日的利息为94072.46元。双方合同明确约定，华昌公司应提供工程款总额的建安发票，庭审中对甲供材的发票庆华公司不要求华昌公司开具，故对庆华公司要求华昌公司开除20151294.55元工程款建安发票的请求，本院予以支持。综上，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决如下：一、被告新疆庆华能源集团有限公司在本判决生效后30日内支付原告四川省华昌建筑工程有限公司工程款5669656.32元；二、被告新疆庆华能源集团有限公司在本判决生效后30日内支付原告四川省华昌建筑工程有限公司工程款利息342980.95元；三、原告四川省华昌建筑工程有限公司在本判决生效后30日内应给被告新疆庆华能源集团有限公司开具20151294.55元的工程款建安发票；四、驳回原告四川省华昌建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费74654元，减半收取37327元，由被告新疆新疆庆华能源集团有限公司负担25000元，原告四川省华昌建筑工程有限公司负担12327元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并提出副本五份，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。审判员 荆琪二〇一七年四月二十日书记员 魏燕 更多数据：