（2016）辽0114民初17779号
裁判日期: 2017-04-13
公开日期: 2017-06-19
案件名称
杨长明与张广学建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
法院
沈阳市于洪区人民法院
所属地区
沈阳市
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
杨长明,张广学
案由
建设工程施工合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第六十条第一款，第九十三条第一款，第九十七条
全文
沈阳市于洪区人民法院民 事 判 决 书（2016）辽0114民初17779号原告：杨长明，男，1971年4月4日出生，满族，户籍地辽宁省北镇市，现住沈阳市于洪。被告：张广学，男，1966年7月6出生，回族，户籍地沈阳市于洪区。现住址户籍地。原告杨长明诉被告张广学建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年12月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行审理。原告杨长明、被告张广学到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告之间的《2015末端管道接入工程（沈阳）协议书》；2、判令被告返还保证金50000元，及截止2016年12月26日利息18000元，利息计算至实际给付之日；3、判令被告给付原告人工费4800元；4、判令被告承担本案诉讼费。在诉讼过程中，放弃给付人工费4800元的请求。事实和理由：2015年5月26日，原告与被告签订《2015末端管道接入工程（沈阳）协议书》一份。合同中约定，原告施工被告承包的末端管道接入工程。合同工期2015年5月28日开工。结算方式：工程量按实际完成管道延米数计算（以小区为单位），经甲乙双方验收交工为准；施工管道单价为60元/延米。付款方式：以通信点位（10个点）结算100%，按实际延长米结算，（5日内付清）。保证金在工程结束后7日之内返还。同日原告向被告交纳保证金，被告出具保证金50000元的收条。原告于2015年5月28日起进行施工至2015年7月，由于原告未能协调好相关部门及各小区物业被迫停工。被告辩称，我公司是与新迈科通讯工程有限公司签订的合同。依据该合同我方与原告签订了本案的施工合同。签订合同后我方即将图纸交给原告。关于涉案工程我方为其协调并提供材料等，当时我方提供了56张图纸，我方签订合同也是往下分包，因当时社区为了卡移动的钱，因此工程施工才出现了一些困难，致使停工。我方也经过多次与相关部门协调，未果。至于原告主张的工程款4800元，我方要求将已经施工的工程段施工完毕，能够让我方进行验收，验收后再给付工程款，但现原告未施工完毕一段无法进行验收，故不同意给付。对解除双方之间合同无异议，但保证金虽收条书写金额是50000元，但实际收到是30000元，故同意返还30000元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告提供的《2015末端管道接入工程（沈阳）协议书》及《收条》，证明原被告存在合同关系并向交付保证金50000元的事实，被告无异议，但保证金数额与事实不符，实际交付30000元，经询问原告自认交了30000元，并非系50000元。对上述证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年5月26日，原告与被告签订《2015末端管道接入工程（沈阳）协议书》一份。合同中约定，原告施工被告承包的末端管道接入工程。合同工期2015年5月28日开工。结算方式：工程量按实际完成管道延米数计算（以小区为单位），经甲乙双方验收交工为准；施工管道单价为60元/延米。付款方式：以通信点位（10个点）结算100%，按实际延长米结算，（5日内付清）。保证金在工程结束后7日之内返还。同日原告向被告交纳保证金30000元。原告于2015年5月28日起进行施工至2015年7月，由于各小区物业不配合未能按照约定施工。原告自述其已在向工小学位置施工了近60米，二环下口银行门前施工了18米，但施工工程量被告未验收、亦未出具书面材料。本院认为：合同系双方当事人之间设立、变更、终止权利义务关系的协议，依法成立的合同对双方当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案原被告签订的《2015末端管道接入工程（沈阳）协议书》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、法规规定，该合同合法有效。在履行过程中，双方应恪守合同约定，自觉履行各自义务。但在审理过程中，原被告均表示同意解除合同，本院予以支持。原被告解除双方之间的合同，被告基于涉案合同取得的保证金，应予返还。因原告向被告实际交付保证金为30000元，被告返还保证金30000元。对原告主张的利息，应从主张权利之日，即2016年12月12日（立案日）支付按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止。另，原告放弃给付人工费4800元主张，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、九十七条之规定，判决如下：一、被告张广学返还原告杨长明工程保证金30000元，于本判决发生法律效力之日起十日内付清；二、被告张广学承担原告杨长明利息损失（从2016年12月12日起以30000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日止），于本判决发生法律效力之日起十日内付清；三、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1380元，被告承担1080元，原告承担300元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费元，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 长 金京玉人民陪审员 张 丹人民陪审员 陈 颖二〇一七年四月十三日书 记 员 张明明 来自