（2016）鄂0581民初237号之四

裁判日期: 2016-04-18

公开日期: 2016-09-07

案件名称

曹昌华与宋明合建设工程合同纠纷一审民事裁定书

法院

宜都市人民法院

所属地区

宜都市

案件类型

民事案件

审理程序

一审

当事人

曹昌华,宋明合

案由

建设工程合同纠纷

法律依据

全文

湖北省宜都市人民法院民 事 裁 定 书（2016）鄂0581民初237号之四原告曹昌华。委托代理人ＸＸ强，湖北亮节律师事务所律师。特别授权代理。被告宋明合。委托代理人胡金如，湖北启方律师事务所律师。特别授权代理。原告曹昌华与被告宋明合建设工程合同纠纷一案，本院于2016年1月13日立案受理后，依法由审判员谢楠于2016年2月27日公开开庭进行了审理。原告曹昌华及其委托代理人ＸＸ强，被告宋明合及其委托代理人胡金如到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：原、被告于2012年12月8日签订施工承包劳务合同书一份，约定原告将西湖春天商住楼14#、15#工程劳务事务发包给被告，双方约定应于2013年5月8日前完工，实际完工延误工期97天，因被告工期延误致原告钢管、扣件、顶托、塔吊租金损失及财产损失，请求被告赔偿直接经济损失合计139113.16元，并由被告承担相应诉讼费用。被告辩称：原、被告签订的施工合同在（2015）鄂宜都民初字第00470号案件中已作出认定，现原告再次起诉法院不应支持。原告现提供的证据与前案反诉中提供的证据如出一辙，有关证据明显不属实。原双方调解内容不能作为定案依据。经审理查明：本院于2015年2月2日受理了宋明合诉曹昌华、宜昌金剑建筑安装工程有限责任公司、宜昌当代房地产开发有限责任公司建设工程施工合同一案，曹昌华在该案审理过程中提出反诉，要求宋明合承担因延误工期造成的租金、财产损失及费用合计112002元，并由宋明合承担反诉费用，本院经审理后于2015年11月27日作出（2015）鄂宜都民初字第00470号民事判决书，判决第五项内容为驳回反诉原告曹昌华的诉讼请求，该判决现已发生法律效力。本院认为：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》的有关规定，当事人就已经提起诉讼的事项在裁判生效后再次起诉，后诉与前诉的当事人、诉讼标的、诉讼请求均相同，且后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果的，构成重复起诉，已经受理的应裁定驳回起诉。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条的规定，裁定如下：驳回原告曹昌华的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宜昌市中级人民法院。审判员　　谢楠二〇一六年四月十八日书记员　　张波 关注公众号“”