（2016）晋0882民初258号
裁判日期: 2016-04-15
公开日期: 2016-07-27
案件名称
原告重庆瀚方装饰工程有限公司与被告山西鑫泰建工建筑安装有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
法院
河津市人民法院
所属地区
河津市
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
重庆瀚方装饰工程有限公司,山西鑫泰建工建筑安装有限公司
案由
装饰装修合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第九十七条，第一百一十五条；《中华人民共和国担保法》：第八十九条第一款，第九十一条；最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释：第一百二十一条；《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十四条
全文
山西省河津市人民法院民 事 判 决 书(2016)晋0882民初258号原告：重庆瀚方装饰工程有限公司，住所地：重庆市南岸区江苑路英华天元6栋3楼。负责人：谭小平。委托代理人：李为民，山西明厚律师事务所律师。被告：山西鑫泰建工建筑安装有限公司，住所地：山西长治万博装饰城北门正对面。负责人：陈志红。原告重庆瀚方装饰工程有限公司（下称瀚方装饰公司）与被告山西鑫泰建工建筑安装有限公司（下称鑫泰安装公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年2月23日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月1日公开开庭进行了审理。原告委托代理人李为民到庭参加诉讼，被告鑫泰安装公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告瀚方装饰公司诉称：2015年11月17日，原告将承揽的位于河津市僧楼镇人民村山西阳光华泰能源炭黑研发中心旋转门安装工程分包给被告，并签订一份合同，合同约定：承包方式为包工包料，15天内完工，工程总造价为31000元，原告先交纳定金10000元，货到工地付10000元，安装完毕后付清余款。合同签订后，原告按约定支付定金10000元，同时还支付被告订金1000元，但被告迟迟不履行合同，原告再三催促，被告仍未开工，延误了工期，原告无奈另行找人施工，现已完工。现原告请求依法判决被告双倍返还原告定金20000元，并返还订金1000元。原告为支持其诉讼请求提交了以下证据：原、被告签订的合同书一份，证明2015年11月17日双方签订了合同；网上银行转账凭证，证明2015年11月18日原告委托丁少云向被告转账定金10000元；丁少云证明一份，证明丁少云接受原告委托向被告转账10000元；收据一份，证明原告在2015年11月15日付给被告旋转门订金1000元。被告鑫泰安装公司未答辩，在举证期限内亦未提交证据。对原告瀚方装饰公司提交的证据，本院认证如下：原告提交的证据1、2、3、4符合证据的客观性、关联性、合法性，均予以认定。经审理查明：2015年11月17日，原告瀚方装饰公司与被告鑫泰安装公司签订了一份合同书，约定原告将承揽的位于河津市僧楼镇人民村山西阳光华泰能源炭黑研发中心旋转门安装工程分包给被告，承包方式为包工包料，工期15天，工程总价为31000元，并约定原告向被告交付定金10000元，货到工地付10000元，安装验收合格后结清余款。原、被告在合同书上签字并盖章，被告随合同附建行帐号及户名。合同签订后，原告委托丁少云通过手机银行向被告提供的帐号转账定金10000元，被告未按约履行合同义务，亦未向原告返还定金。2015年11月15日，原告向被告支付旋转门订金1000元。本院认为：原、被告在合同中对工程、工期、价款、定金及付款额均作出约定，双方签字盖章，合同真实有效。合同签订后，原告按约支付定金，被告收受定金后未履行约定的安装义务，构成违约。原、被告双方约定的定金数额过高，被告应按合同标的额的百分之二十双倍向原告返还定金，即31000元×20%=6200元、6200元×2=12400元，原告所付除定金之外的款项，余款3800元被告理应返还原告。被告的违约行为致使合同解除，原告要求其返还1000元订金的诉讼请求，予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百一十五条，《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第一百二十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：被告山西鑫泰建工建筑安装有限公司于本判决生效后五日内向原告重庆瀚方装饰工程有限公司返还订金1000元，返还定金12400元及扣除定金后余款3800元，上述共计17200元；驳回原告的其他诉讼请求。如果未在本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费325元，由被告山西鑫泰建工建筑安装有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省运城市中级人民法院。审 判 长 张雷清代理审判员 任芙珍代理审判员 李迎泽二〇一六年四月十五日书 记 员 张伟丽 来源：百度搜索“”