（2015）赛民初字第03701号
裁判日期: 2016-02-01
公开日期: 2016-06-01
案件名称
原告安宜建设集团有限公司与被告鲁大军、周相文财产损害赔偿纠纷一审民事判决书
法院
呼和浩特市赛罕区人民法院
所属地区
呼和浩特市
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
安宜建设集团有限公司,鲁大军,周相文
案由
财产损害赔偿纠纷
法律依据
《中华人民共和国民事诉讼法》：第六十四条
全文
赛罕区人民法院民 事 判 决 书（2015）赛民初字第03701号原告安宜建设集团有限公司。住所地江苏省扬州市宝应县。法定代表人简春国，董事长。委托代理人张爱华，北京市盈科（呼和浩特）律师事务所律师。委托代理人张志荣，女，安宜建设集团有限公司职员，现住呼和浩特市回民区。被告鲁大军（曾用名鲁辉），男，汉族，自由职业，现住四川省资阳市雁江区南津镇观音堂村*组。被告周相文，男，1973年12月9日出生，汉族，建筑工人，现住四川省宣汉县凤鸣乡。委托代理人马南，内蒙古广赫律师事务所律师。原告安宜建设集团有限公司（以下简称安宜建设）与被告鲁大军、周相文财产损害赔偿纠纷一案，本院于2015年9月11日立案受理。依法由代理审判员李维栋适用简易程序，于2016年1月22日公开开庭进行了审理。原告安宜建设委托代理人张爱华、张志荣，被告鲁大军，被告周相文委托代理人马南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告安宜建设诉称，2014年8月2日，被告鲁大军以要求为由，将原告位于如意开发区万正工地正在施工的16、17、18号楼总闸拉下，造成全面停工，损失达172000元。仅因停工造成原告对开发方违约每天10万元。被告周相文是木工组包工头，被告鲁大军为周相文手下小组长，周相文应当对其手下的人员在工地上发生的行为承担连带责任。综上，原告向人民法院起诉，请求依法判令：一、二被告向原告连带赔偿财产损失100000元；二、被告承担本案的案件受理费及鉴定费。被告鲁大军辩称，其并未去拉闸，而是去制止别人拉闸。被告周相文辩称，一、原告起诉是因为拉电闸导致损失的事实，已经经过赛罕区人民法院和呼和浩特市中级人民法院的审理，最终结果是驳回了诉讼请求。相同的案由人民法院已经受理过，本案人民法院不应该再受理。二、鲁大军是木工组的包工组长，周相文是承包人，他们之间没有组织领导关系，周相文对鲁大军的行为不能承担连带责任，周相文没有指使、教唆，因此周相文不应当承担原告要求的财产损失赔偿责任；三、原告提出的诉讼请求是十万元并不明确，第二个诉讼请求鉴定费并未发生，案件受理费不是独立的诉讼请求。综上，原告起诉周相文、鲁大军要求赔偿没有事实和法律依据，请求人民法院对原告的诉讼请求予以驳回。原告安宜建设为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据：一、情况说明、涉嫌犯罪移送书、收据、出警单，拟证明2014年8月1日，原告和被告在派出所、如意开发区人社局协调下达成一致协议，将9.9万元存入人社局农民工账户。鲁大军在又在此情况下拉下电闸，性质恶劣。二被告认为其与本案无关。二、借款单及其他票据，拟证明鲁大军在票据上签名，其为一名负责人。二被告对其关联性不认可。三、安装工程施工合同补充协议书，拟证明原告每迟延交工一天应向开发方交付100000元违约金。二被告对其不认可。四、证人张志鹏、厍二平的证言，拟证明被告鲁大军带人将工地电闸拉下。二被告对其不认可。被告鲁大军、周相文未向本院提交证据。经审理查明，2014年8月2日，如意开发区万正工地发生断电，18号楼的电闸被拉断。呼和浩特市公安局赛罕区分局西把栅派出所于当天15：28：40出警，出警情况为带回派出所调查处理，经调查为：四个女子、两个男子将万正工地18号楼电闸拉断要工资，经了解，这些人为周相文手下工人。另查明，2012年9月16日，原告安宜建设与内蒙古万正房地产开发有限责任公司签订《“万正·尚都”16＃17＃18＃楼建筑安装工程施工合同补充协议书》，其中，合同第25.1.10.2约定，当正负零和主体封顶工期延误时，承包人承担10000元／天的违约金。本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，当事人对自己提出的主张负有举证的义务。对于原告所称的损失包括人员停工费、机械租赁费、现场周转材料、搅拌好的砂浆、住房水电费用，由于被告并不认可，且其并未提供证据加以证明，故本院不予支持。对于原告主张的违约金损失以及鉴定费用，由于其并未实际发生，本院亦不予支持。原告亦没有其他证据证明其损失，故本院对其诉讼请求不予支持。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告安宜建设集团有限公司的诉讼请求。案件受理费减半收取1150元（原告已预交2300元），退还原告原告安宜建设集团有限公司1150元，由原告安宜建设集团有限公司负担1150元。如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。代理审判员 李维栋二〇一六年二月一日书 记 员 张莉媛 来自