（2016）豫1725民初1100号
裁判日期: 2016-10-14
公开日期: 2016-12-07
案件名称
张德军与王飞、梁雪平建设工程合同纠纷一审民事判决书
法院
确山县人民法院
所属地区
确山县
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
张德军,王飞,梁雪平
案由
建设工程合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国民事诉讼法》：第六十四条；《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》：第二条第一款
全文
河南省确山县人民法院民 事 判 决 书（2016）豫1725民初1100号原告张德军，男，1973年1月8日生，汉族，农民，住确山县。委托代理人王娟，河南精锐律师事务所律师。被告王飞，男，1979年5月4日生，汉族，农民，住确山县。被告梁雪平，女，1985年2月16日生，汉族，农民，住确山县。两被告委托代理人李志刚，河南精锐律师事务所律师。原告张德军诉被告王飞、梁雪平建设工程合同纠纷一案，原告张德军于2016年4月18日向本院提起诉讼，本院受理后依法组成合议庭，于2016年5月25日公开开庭进行了审理，原告张德军及其委托代理人王娟、被告王飞、梁雪平及其委托代理人李志刚均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张德军诉称，2015年11月23日原告应被告请求，在确山县××梁庄南头为被告建造房屋，原、被告口头约定2016年3月15日交完三层顶后共支付全部工钱的百分之六十共计60000元，打完地坪付2800元。后交完顶后，被告共支付原告工钱48000元，剩余12000元一直拖欠未还，打地坪2800元也未支付。为此请求法院判令被告偿还劳动报酬14800元。被告王飞、梁雪平辩称，1、原、被告双方当时约定工钱为280元每平方米，包工不包料，包括主体工程以及室内外粉刷、地面路面防水以及室内外的地坪等所有工程，该房屋三层总建筑面积320平方米，工钱合计97200元，双方约定待工程主体施工结束后，被告向原告支付50%的工程款，原告起诉的60%与事实不符，被告在主体工程结束前2016年2月22日向原告支付工钱42000元，因原告所建的房屋主体存在严重的质量问题，在主体工程女儿墙、阳台护栏、房屋承重墙及施工洞均没有垒的情况下就拒绝施工，并且要求被告付清50%的工程款，无奈被告于2016年3月18日向原告支付6000元的工程款，被告先后向原告支付48000元，已按口头约定超额支付了工钱；2、原告在本案中存在严重的违约行为，应向被告支付违约金，并退回已经支付的工程款；3、因原告拒绝施工，导致被告的房屋停工一个多月，无奈只有找其他工人继续施工，并为此支付了5万元的工钱，被告实际支付的工钱已超过总工程款，超出的部分应有原告承担，对房屋的主体部分的质证问题，被告已在举证期限内提出反诉，请求法庭在查明事实后，依法驳回原告的诉讼请求，并赔偿被告的损失。经审理查明：2015年11月23日，原、被告口头约定，原告张德军为被告王飞、梁雪平建三层楼房，原告张德军提供劳务，被告王飞、梁雪平提供建筑材料，双方对建筑面积、总价款、付款方法、质量要求等均无明确约定。三层楼房封顶后，被告王飞、梁雪平已付给原告张德军工钱48000元，原告张德军要求被告王飞、梁雪平再付工钱14800元，才能继续施工，被告王飞、梁雪平不同意原告张德军的要求，被告王飞、梁雪平认为房屋主体存在严重的质量问题，在主体工程女儿墙、阳台护栏、房屋承重墙及施工洞均没有垒的情况下就拒绝施工，原告张德军存在严重的违约行为。2016年3月26日原告张德军的妻子到被告王飞、梁雪平家要工钱，双方为此发生纠纷，双方报警，三里河派出所出警对双方进行调解，在原告张德军继续施工的前提下，被告王飞、梁雪平分两次再付给原告张德军10000元工钱，房屋建好后总结算。三里河派出所干警调解后原告张德军没有继续施工导致被告王飞、梁雪平的房屋停工一个多月，被告王飞、梁雪平另找尤有继续施工，并为此支付了5万元的工钱。上述事实，有原、被告陈述、被告提供的询问笔录、原、被告申请证人出庭作证的证言、三里河派出所出警视频录音相互印证，足以认定。本院认为，原告张德军请求法院判令被告王飞、梁雪平给付劳动报酬14800元，被告王飞、梁雪平不认可，双方对建筑面积、总价款、付款方法、质量要求等均无明确约定，原告张德军在三层楼房封顶后，经三里河派出所干警调解后原告张德军没有继续施工导致被告王飞、梁雪平的房屋停工一个多月，被告王飞、梁雪平另找尤有继续施工，并为此支付了5万元的工钱。故原告张德军的诉讼请求，因证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条判决如下：驳回原告张德军的诉讼请求。案件受理费170元，由原告张德军负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。审判长 张宝宏审判员 王红伟审判员 陈学军二〇一六年十月十四日书记员 高 丽 微信公众号“”