阜新蒙古族自治县人民法院民 事 裁 定 书（2015）阜县民二初字第940号原告阜新安宇装饰工程有限公司，地址阜新市海州区平西工业区煤城路开滦街东。法定代表人单春宇，系该公司总经理。委托代理人梁丽，辽宁凯旋律师事务所律师。被告江苏大汉建设实业集团有限责任公司，地址江苏省徐州市沛县歌风路6号。法定代表人张开文，系该公司董事长。被告（信达）阜新房地产开发有限公司，地址阜蒙县东梁镇本街97号。法定代表人王鸿飞，该公司董事长。
原告阜新安宇装饰工程有限公司与被告江苏大汉建设实业集团有限责任公司、（信达）阜新房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年10月23日立案后，依法进行审理。
原告诉称，2013年5月20日，原告与江苏大汉建设实业集团有限责任公司签订《门窗制作安装合同》，约定原告负责制作安装江苏大汉建设实业集团有限责任公司承包的阜新·泉天下项目一标段的门窗（包含：多层11A#、11B#、12A#、12B#、13A#、13B#、14A#、14B#、15A#、15B#、16A#、16B#、1#地下车库），窗按施工图洞口尺寸面积380元/平方米结算，总价约158万元，门按施工图洞口尺寸面积430元/平方米结算，总价约54.2万元，结算按实际完成门窗型及发生税费据实结算，工期自2013年5月1日起至2013年6月20日止。合同签订后，原告按合同约定于2013年5月至9月进行门窗制作及安装，已完成全部工程量94.2%，被告江苏大汉建设实业集团有限责任公司应支付原告工程款199.89万元，已支付125万元。由于（信达）阜新房地产开发有限公司的原因，涉案工程停建，剩余工程款被告迟迟未予支付。原告将已制作完尚未安装的塑钢门窗及中空玻璃租用库房并雇用管理人员看管。原告诉请，1、原告要求江苏大汉建设实业集团有限责任公司支付拖欠原告的工程款748900.00元及利息82280.00元（2013年12月1日起至2015年9月30日止），合计831180.00元；2、原告要求被告向原告支付库房租用费61600.00元、库房管理人员工资69740.00元、二次运输费23800.00元，合计155140.00元中的37.73%，即58534.00元；3、原告要求（信达）阜新房地产开发有限公司在江苏大汉建设实业集团有限责任公司欠付工程款范围内承担责任。
本院经审查认为，原告告诉江苏大汉建设实业集团有限责任公司、（信达）阜新房地产开发有限公司两被告向原告支付库房租用费61600.00元、库房管理人员工资69740.00元、二次运输费23800.00元，合计155140.00元中的37.73%，即58534.00元，未明确两被告承担给付责任方式，诉讼请求不具体，因此，原告对被告的请求不符合起诉条件，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（三）项之规定，
裁定如下：驳回原告阜新安宇装饰工程有限公司对被告江苏大汉建设实业集团有限责任公司、（信达）阜新房地产开发有限公司的起诉。案件受理费12697元，予以免收。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省阜新市中级人民法院。
审判员 于英凯
二〇一六年十月十日
书记员 兰 天 来自