四平市铁东区人民法院民 事 裁 定 书（2016）吉0303民初114号
原告：四平市方向机械有限公司。住所：四平市铁东区北门街长发路***号。
法定代表人：张世权，董事长。
委托代理人：臧志军，吉林至均律师事务所律师。
被告：长春建工集团吉泽建设有限公司。住所：长春市朝阳区西朝阳路***号。
法定代表人：崔立发，董事长。
委托代理人：李子学，该公司经理。
原告四平市方向机械有限公司与被告长春建工集团吉泽建设有限公司建设工程合同纠纷一案，本院依法进行了审理，现已审理终结。
原告诉称：2007年8月29日，原、被告签订了《建设工程施工合同》一份，双方约定，由被告为原告建设施工热处理车间钢结构厂房，合同工期总日历天数为83天。自2007年8月29日开工，至2007年11月19日竣工。合同价款为177000元。在合同履行过程中，被告一再拖延工期，并于2008年1月擅自停工，原告再三催促，被告在无任何理由的情况下，虽多次保证就是不开工，至2008年5月22日原告在无奈的情况下，被迫另选施工单位，于2008年5月30日就工程未完部分同四平市第三建筑有限公司签订了《施工协议书》，由该公司继续施工，工程造价为815000元。由于被告在《建设工程施工合同》约定的期限内没有完工，原告不得已又另行签订施工合同，增加了工程款项，且因工期延误导致厂房不能投入使用，热处理工件只能外委加工，给原告造成了447152.63元的经济损失，原告将被告诉至人民法院。2015年1月8日，四平市中级人民法院作出了（2014）四民再终字第11号民事判决，认为原告要求被告赔偿因工期延误应给付热处理外委加工费，因证据不足，不应支持，该项损失待证据充分后可另行主张权利。现要求判令被告赔偿因工期延误给原告造成的经济损失447152.63元（暂定，具体数额待鉴定评估后确定）并由被告承担本案的全部诉讼费用。
原告向本院提出评估鉴定申请后，本院依法委托四平市中级人民法院选取评估鉴定机构，但四平市中级人民法院评估鉴定机构名册中没有符合资质的机构，双方又无法协商确定评估鉴定机构，本案无法进行评估鉴定。
本院认为：起诉必须有具体的诉讼请求和事实、理由。原告具体的损失数额由于未经评估鉴定，无法确定，导致原告诉讼请求不具体，应驳回原告的起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，
裁定如下：驳回原告四平市方向机械有限公司的起诉。一审案件受理费8007元，予以退回。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省四平市中级人民法院。
审 判 长 刘 岩
审 判 员 潘立国
人民陪审员 徐桂芳
二〇一六年六月二十七日
书 记 员 郑玉秋 更多数据：