（2015）哈垦民初字第484号
裁判日期: 2015-08-13
公开日期: 2015-09-18
案件名称
张反修与陈琼、陈红宇装饰装修合同纠纷一审民事判决书
法院
新疆生产建设兵团巴里坤垦区人民法院
所属地区
案件类型
民事案件
审理程序
一审
当事人
张反修,陈琼,陈红宇
案由
装饰装修合同纠纷
法律依据
《中华人民共和国合同法》：第三十二条，第四十四条第一款，第二百五十一条第一款，第二百六十三条；《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》：第一百四十二条
全文
新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院民 事 判 决 书（2015）哈垦民初字第484号原告张反修，男，1968年5月10日出生。被告陈琼，男，1967年3月18日出生。被告陈红宇（系陈琼之子），男，1987年9月27日出生。原告张反修与被告陈琼、陈红宇装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年6月2日受理后，依法由代理审判员段婷婷进行独任审理。2015年7月8日公开开庭审理了本案。原告张反修，被告陈琼、陈红宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张反修诉称，2014年2月1日，第一被告与原告签订房屋装修合同，双方约定原告承包第二被告位于哈密市大营房和趣园华庭国际X号楼X单元XXX室房屋装修工程，总价款65000元，首付款20000元，承包方式为包工包料。合同签订后，原告按约履行合同，被告支付原告首付款20000元。在装修过程中被告追加工程量计工程款3000元。工程交工后，被告以资金短缺为由为原告出具48000元欠条一张。之后，原告多次向被告索要，被告一直以各种理由推诿，不愿支付装修款。故原告诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付装修款48000元及利息；2、相关的诉讼费用由被告承担。被告陈琼、陈红宇辩称，《装修合同》中约定的承包方式为包工包料，但在房屋装修过程中壁纸、厨房吊顶、卫生间吊顶等是被告出资购买的；原告为被告装修的房屋质量不合格，原告未按被告要求将墙内的电线套上线管，大卧室的一个插座没有电，小卧室的门严重变形，衣柜的门无法闭合，墙面出现反碱现象等问题；被告愿意在原告采取补救措施的前提下，按照双方约定的价格据实结算，如果原告拒绝采取补救措施，被告愿意在扣除因原告违约行为给被告造成的损失的前提下，就其交付工程合格的部分支付款项。庭审中，原告张反修为支持自己的诉讼请求向本院提交下列证据：1、《装修合同》原件一份，用于证明被告陈琼和原告张反修签订装修合同的事实。经质证，被告对该份证据的真实性认可，被告陈红宇称签订合同时其并不知情，后来想终止合同。2、《欠条》原件一份，用于证明2014年12月28日被告陈琼、陈红宇尚欠原告48000元装修款未付的事实。经质证，被告均对该证据的真实性认可。庭审中，被告陈红宇向本院提交照片21张，用于证明原告装修质量不合格，出现质量问题的事实。经质证。原告张反修对上述证据的真实性认可，但认为不是原告的原因造成的，其不应当承担责任。被告陈琼对上述证据的真实性及关联性均认可。庭审中，被告陈琼未向法庭提交证据。经审理查明，原告张反修与被告陈琼于2014年2月1日签订了《装修合同》，双方约定由原告为被告陈红宇装修哈密市大营房和趣园华庭国际X号楼X单元XXX室房屋，总价款65000元，首付款20000元，承包方式为包工包料，工期为60天，付款方式为首付20000元，剩余款项在工程完工后一次性结清。签订合同当日，被告向原告支付20000元装修款，后因楼上漏水，被告房屋被浸泡，无法施工，竣工时间未按约定时间完成。经被告陈述，竣工时间大致为2014年8月。2014年12月28日，被告陈琼、陈红宇向原告出具欠条一份，证明尚欠原告张反修装修款48000元。被告陈红宇于2015年1月8日入住。现原告诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付装修款48000元及利息；2、相关的诉讼费用由被告承担。本院认为，原、被告签订的《装修合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，依法成立并有效。被告辩称，原告为被告装修的房屋质量不合格，应当采取补救措施，如果原告拒绝采取补救措施，应当扣减因装修质量不合格给原告造成的损失。本案房屋的装修项目于2014年8月完工，被告在2014年12月28日向原告出具欠条一份，证实被告尚欠原告装修款48000元，被告在装修项目完工后出具欠条的行为，应当认定是被告对原告的装修验收后进行的结算，现被告以装修质量不合格作为抗辩意见，本院不予支持。原告张反修按照合同约定完成了装修项目，被告应支付相应对价，原告主张被告支付装修款48000元的诉讼请求，本院予以支持。对于原告主张利息的诉讼请求，因其主动表示放弃该项请求，本院予以准许。综上，依据《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：被告陈琼、陈红宇共同向原告张反修支付装修款48000元，于本判决生效之日起十日内付清；案件受理费1000元，减半收取500元。由被告陈琼、陈红宇负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院。当事人对生效法律文书申请执行的期限为两年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从每次履行期间的最后一日起计算。代理审判员 段婷婷二〇一五年八月十三日书 记 员 马靖钊 关注微信公众号“”