（2010）金义商初字第929号

裁判日期: 2010-05-12

公开日期: 2015-12-29

案件名称

义乌市××建设工程有限公司、义乌市××建设工程有限公司与被告义乌市××江与义乌市××江街道羊角××村民委员会承揽合同纠纷一审民事判决书

法院

义乌市人民法院

所属地区

义乌市

案件类型

民事案件

审理程序

一审

当事人

义乌市××建设工程有限公司,义乌市××建设工程有限公司与被告义乌市××江,义乌市××江街道羊角××村民委员会

案由

承揽合同纠纷

法律依据

《中华人民共和国民事诉讼法（2007年）》：第二百二十九条

全文

浙江省义乌市人民法院民 事 判 决 书（2010）金义商初字第929号原告义乌市××建设工程有限公司。住所地：义乌市××路××号。法宝代表人王跃庭，董事长。委托代理人吴甲。被告义乌市××江街道羊角××村民委员会。住所地：义乌市××江街道羊角山村。法宝代表人吴永明，村民委员会主任。委托代理人吴乙。原告义乌市××建设工程有限公司与被告义乌市××江街道羊角××村民委员会承揽合同纠纷一案，于2010年3月11日向本院提起诉讼，本院受理后，依法由审判员吴伟平独任审判，于2010年4月22日公开开庭进行了审理。原告义乌市××建设工程有限公司的委托代理人吴甲；被告义乌市××江街道羊角××村民委员会的委托代理人吴乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告义乌市××建设工程有限公司诉称，2006年6月17日，经招标投标，原、被告签订了道路硬面化工程施某某同，双方约定了各自的权利义务。在施工过程中，原、被告之间又增加了工程甲，总工程共计人民币220059元。该工程在2007年1月19日验收合格。被告分两次共支付了14万元工程款后，尚有80059元未支付。要求被告支付工程款80059元。被告义乌市××江街道羊角××村民委员会辩称，工程未按时完成、工程验收没有一次性合格、质量不符某某准，按照合同要进行处罚，路基本来应是山上的石块，但原告用碎砖瓦，在验收的时候原告翻工好了，但现在路面起沙，有破洞。质量保证金1万余元不予退给原告。原告称后来拿到2万元，该笔款不是通过村委会支付，要求追回这2万元工程款。工程的总工程款为15万元，追加的部分当初原告说是他自己向街道结算，但现在街道没有追加下来，被告不予支付。经审理查明，2006年6月17日，被告因村道路硬面化工程施工，与原告签订施某某同。载明：1、工程预算价为19.1267万元，让利21.05%后预算总造价为15.1005万元。2、工程期限：60天日历天，工期奖励以核定工期为基数，提前或按期完工，不奖不罚，每延迟一天，罚人民币1000元直到国家规定限额为止。3、工程某某：必须按国家现行规范施工，要做到保质保量。要求一次性达到合格。质量奖罚，以合格工程等级为基础考核，竣工验收一次性达到合格。质量奖罚，以合格工程等级为基础考核，竣工验收一次性达到考核要求不奖不赔，一次性验收评定达不到考核要求罚人民币为1000元，并无偿返工整改到合格，交付使用为止。4、工程乙包某式：本工程丙取包工、包料、包甲、包乙施工形式承包给乙方。按本预算内有增减工程甲，由现场管理人员监督签字后为依据。增加部分工程某某须报街道一体化办公室批准方能实施，工程甲按实结算。嗣后，原告按约施工，在施工过程中，双方又增加了工程甲，总工程款共计人民币220059元。该工程在2007年1月19日验收合格，2007年9月14日双方签订《工程结算审核定单》，确认工程款数额为220059元。被告分三次支付原告款项16万元，尚有60059元未付。以上事实有原告提供的施某某同、竣工验收证书、检验报告、路面结算计算表、工程结算核定单等证据及当事人的陈述在卷佐证。本院认为，本案当事人之间的合同法律关系清楚。对于工程款的数额，双方于2007年9月14日以《工程结算审核定单》进行了确认，该审核定单系双方的真实意思表示，应予认定，对原告之诉请应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条的规定，判决如下：被告义乌市××江街道羊角××村民委员会于判决生效后10日内支付原告义乌市××建设工程有限公司工程款60059元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费901元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。审判长　　吴伟平二〇一〇年五月十二日书记员　　冯　迎 百度搜索“”